Toepassing van onze algemene voorwaarden

• Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd klant. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden opgesomd in de bestekken die ten grondslag liggen van de
  aanneming. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Studies, offertes en overeenkomsten

• Onze offerte is beperkt tot de aantallen voorzien in onze offerte meetstaat.
• Omwille van tegenstrijdigheden in het lastenboek met de meetstaat en de plannen is onze offerte opgemaakt volgens de meetstaat en de plannen.
• Op onze offerte zijn de algemene aannemingsvoorwaarden van het algemeen bestek van toepassing.
• De prijzen zijn enkel geldig voor de totaliteit van de offerte en voor uitvoering binnen de gestelde uitvoeringstermijn.
• De offerte is zo opgesteld dat de werken aaneensluitend kunnen uitgevoerd worden.
• In onze aanbieding is geen rekening gehouden met bijkomende lichtberekeningen,
  ontwerp- en studiekosten en deze zullen, in voorkomend geval, aangerekend worden.

Uitvoering van de werken

• Wanneer de uitvoeringstermijn opgeschort of onderbroken wordt door de klant of zijn
  aangestelde(n) (derden), is de klant een schadevergoeding verschuldigd. De aannemer
  bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige
  vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de
  werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging
  verschuldigd is.
• Grond- en bestratingswerkzaamheden vallen buiten onze offerteprijs.
• De chape-laag dien voldoende dik te zijn om alle leidingen weg te werken.
• Het puin en al het overige afval kan buiten het gebouw maar op de werf achtergelaten
  worden.
• Klant zorgt voor vrijmaken en de properheid van de werkplaatsen

Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen van partijen

• Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding
  verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte
  materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de
  overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 10%
  van de overeengekomen prijs. De aannemer behoudt zich het recht voor de uitvoering van
  de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 10% op de nog niet
  uitgevoerde werken.
• Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de
  uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer. De aannemer
  bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige
  vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de aannemer door deze schorsing
  schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden.
  Desgevallend kan de aannemer het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat
  geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in art. 11.
• Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden, is van rechtswege en zonder enige
  voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10 %. Daarnaast is eveneens
  van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire
  vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag. Bij niet-tijdige
  betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant
  van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.
• De klant van zijn kant kan, bij in gebreke blijven van de aannemer en dit na aangetekende
  aanmaning, aanspraak maken op de gemeenrechtelijke schadevergoeding. Deze is
  hoedanook beperkt, voor wat betreft de vertragingsboete, tot een maximum van 5% van de
  oorspronkelijke aannemingssom.

Betaling

• De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover
  niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang der
  werken.Tenzij anders vermeld, zijn onze facturen betaalbaar binnen de maand na
  factuurdatum op de zetel van de aannemer.
• Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na
  ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

• Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de
  rechtbank van de woonplaats van de klant of van de plaats waar de verbintenissen zijn
  ontstaan of waar ze worden uitgevoerd.
• Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.